Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Содержание
  1. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели
  2. 1. Предмет договора
  3. 2. Права и обязанности сторон
  4. 3. Порядок расчетов и стоимость работ
  5. 4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  6. 5. Ответственность сторон
  7. 6. Форс-мажорные обстоятельства
  8. 7. Порядок разрешения споров
  9. 8. Заключительные положения
  10. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  11. 10. Подписи сторон
  12. Скачать образец и бланк
  13. Договор на ремонт мебели
  14. Договор на реставрацию мебели с физическими лицами
  15. Ремонт мебели из дерева
  16. Галерея мастерской
  17. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  18. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  19. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
  20. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
  21. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  22. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  23. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  24. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  25. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  26. 10. ПОДПИСИ СТОРОН
  27. Договор о реставрации мебели
  28. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  29. Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели
  30. Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ
  31. Договор на перетяжку мебели образец скачать
  32. Договор оказания услуг по реставрации
  33. Договор оказания услуг по ремонту реставрации и перетяжки обивки мебели
  34. Договор на сборку мебели
  35. Договор услуг по реставрации мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжке обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели составляется в обязательном порядке, так это позволит исключить недопонимания между заказчиком и мастером или фирмой. Это обязательный документ при условии, что заказчик юридическое лицо, так как оплата будет происходить по перечислению, а не наличными. И рекомендованный, если заказчик — физическое лицо.

Договор на перетяжку мебели, ее реставрацию или ремонт должен включать в 10 обязательных пунктов, как предмет договора, права и обязанности сторон, сроки выполнения заказа по ремонту или реставрации, ответственность сторон, разрешение споров, личные данные заказчика и исполнителя, подписи сторон.

Начинается договор с шапки, в которой указываются ФИО исполнителя и заказчика, а так же основные понятия документа.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

  • 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;
  • 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;
  • 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;
  • 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;
  • 2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;
  • 2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

  • 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;
  • 2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;
  • 2.3. Исполнитель имеет право:
  • 2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.
  • 2.4. Заказчик имеет право:
  • 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. Порядок расчетов и стоимость работ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик и исполнитель обязательно указывают в договоре на реставрацию или ремонт мебели следующие данные:

  • Юр. адрес:
  • Почтовый адрес:
  • ИНН:
  • КПП:
  • Банк:
  • Рас./счёт:
  • Корр./счёт:БИК:

10. Подписи сторон

Заказчик и исполнитель в обязательном порядке подписывают договор на ремонт мебели, поставив дату заключения соглашения и подпись, как в паспорте. Для этого используется ручка с синими чернилами.

Скачать образец и бланк

Чтобы заключить соглашение, необходимо скачать бланк договора на оказание услуг по ремонту, реставрации и перетяжки мебели, распечатать и заполнить, как заказчику, так и исполнителю. Подписи и дата заключения сделки указываются обязательно. Печать юридического лица, так же необходимо поставить внизу документа.

Источник: https://whoyougle.ru/documents/dogovor-na-remont-mebeli-obrazets.html

Договор на ремонт мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Мастерская    приглашает    на   постоянную   работу
столяра мебельщика. Обучение отделке шеллаком.

Мастерская осуществляет высококачественный ремонт и реставрацию мебели из дерева.

Принимает в ремонт и на реставрацию мебель из дерева: антикварная, старинная, стильная, современная. Корпусная, мягкая, детская. Из массива древесины, отделанная шпоном, лакированная, полированная, крашеная. Наша специализация – восстановление сложных повреждений, а также устранение дефектов прошлых реставраций.

Ремонтом мягкой мебели и восстановлением корпусной занимаются мастера разных специальностей. Мягкую – реставрируют обивщики, корпусную – столяры краснодеревщики.

Заказы на ремонт, обновление принимаются и оформляются в установленном порядке. Составляется договор, в котором отражаются особые требования, цена ремонта, сроки, гарантии, условия доставки.

Наличие договора на ремонт или реставрацию мебели – одна из гарантий получения качественной услуги. Он может быть либо стандартным, типовым, либо составленным для определённого вида услуг. Мы работаем по двум видам договоров.

Первый типовой для работы с юридическими лицами. Второй наш собственный, разработанный специально для оказания услуг лицам физическими, то есть с заказчиками, собственниками мебели. В нём прописаны и гарантии и условия хранения.

Типовой договор необходим, когда ремонт или реставрация осуществляется для юридических лиц, организаций, офисов компаний.

Сейчас, будь то 000 Реставрация, фабрика ремонт мебели или ИП реставратор, даже частный мастер, обязательно предоставят заказчику типовой договор, скачанный из интернета, в котором указываются реквизиты, цена, сроки, гарантии.

В конце текста, как правило, последним абзацем идёт информация о том, что все возникшие споры разрешаются в соответствии с законами нашей Родины.

Как говорилось раньше, наличие договора на ремонт одна из гарантий положительного результата. Говорит о стабильности, длительном сроке существования, наличии контроля качества и материальной ответственности за свои действия.

Подписав договор оказания услуг, заказчик уверен, что получит то, что хочет, а исполнитель уверен, что его работа будет оплачена в оговоренные договором сроки.

Договор на реставрацию мебели с физическими лицами

Если же ремонт и реставрация мебели оказывается не юридическому лицу, а непосредственно владельцу, собственнику, конкретному человеку, типового перечня услуг не достаточно.

После того, как работа сделана, может выясниться, что в типовом договоре по оказанию услуг, явно отсутствовал важнейший пункт. А именно – после ремонта мебель должна понравиться заказчику. И это самый главный результат, ради которого всё и затевалось.

Независимо от того, старые это вещи из дерева, или относительно новые из ДСП, дорогая, элитная обстановка спальни, столовой, гостиной, или совсем простая, современная, садовая, металлическая пластиковая мебель, после работы с ней реставратора, она должна стать именно такой, какой её представлял заказчик.

Не темнее или светлее, не жёстче или мягче, а именно такой, как надо.

Мы разработали свою форму договора, для работы с частными лицами, которая отвечает всем вышеуказанным условиям, но более компактна, чем типовая. её часть – приложение, в котором заказчик имеет возможность написать свои особые требования.

Наша мастерская находиться в Москве. Удобный подъезд, бесплатная парковка. В любой момент можно приехать, посмотреть, как проходит ремонт, увидеть динамику процесса. Возможность есть, но, как правило, нам заказчики полностью доверяют.

Сделать заказ, произвести оценку, или задать вопрос реставратору.

Если речь идёт о стандартных операциях с современной мебелью, нарастить ножки стула, убрать царапины, поменять ткань на стульях, причин для беспокойства нет.

Сложнее, когда ремонтируется мебель не стандартная, авторская, старая, или даже антикварная. Для заказчика она представляет особую ценность. Человек привык к её нынешнему виду, со следами времени, патиной, повреждениями.

Грубо вмешаться в это сложный эмоциональный мир воспоминаний со своим профессиональным ремонтом значит убить предмет.

Обращаясь в незнакомую мастерскую велики риски, что у мастера могут оказаться свои собственные представления о красоте, которые в корне отличаются от идеалов заказчика. Иногда качество диктуют расходные материалы. (Современным лаком, как ни покрывай, всё равно получиться пластмасса). Иногда отсутствие опыта работы, образования, общих представлений о том, как должны выглядеть раритеты.

Прежде, чем отдавать дорогую вещь, посмотрите готовые работы мастера. А чтоб оценить его профессионализм посмотрите, на каких выставках и конкурсах участвовал реставратор.

В приложении к договору оказания услуг по ремонту мебели заказчик подробно может сам указать, на что следует обратить особое внимание. Какой срок гарантии хочет получить после ремонта. Каким лаком, политурой, воском, маслом покрыть дерево. Какой толщины заказать стекло для столешницы, установить зеркало, с фацетом или простое. Куда и когда привезти выполненный заказ.

Составляя договор услуг ремонта мягкой мебели, неплохо указать материал, используемый в качестве наполнителя,  расположение рисунка, направление ворса. На самом деле хороший обивщик и сам это прекрасно знает, но бывает, что рисунок не соответствует долевой нити, или вообще изнанка ткани смотрится выигрышнее лицевой стороны.

Договор на ремонт корпусной мебели для детской, может содержать сведения о лаке, красителях, клее. При покраске корпусной мебели особым пунктом выделить плотность слоя, оттенок цвета, наличие или отсутствие патины. Цвет, оттенок, густота тона.

Чем больше написано в приложении к договору, тем выше уверенность в том, что вещь после реставрации получиться именно такой, какой её хочет видеть заказчик.

Каждый мастер хочет сделать свою работу хорошо. Чем подробнее будет составлен договор, на оказание услуг по ремонту мебели, тем точнее он будет исполнен.

В дополнение к договору оказания услуг по ремонту мебели приложите фотографию предмета до реставрации в момент передачи в мастерскую и особенно частному мастеру. Она беспристрастно сохранит информацию о наличии ручек, ключей, целых стёкол и зеркал, «родной цвет» и так далее.

Мастерская предоставляет гарантию на все виды работ не менее 3 лет. Гарантийный срок реставрации антикварной мебели 5 лет. Это не значит, что через 5 лет после нашего ремонта нам не интересно, что происходит с мебелью.

Основной наш вид деятельности – реставрация антикварной мебели. Это занятие предполагает сопровождение предмета на протяжении всей его жизни. Словосочетание срок гарантии здесь вообще не уместно.

Реставрация – наука, основанная на опыте. Применяя какой либо материал, реставратору интересно, как он проявит себя через 5, 10 и далее лет. Насколько правильно была выполнена реставрация, как раз и становиться ясно через 5 лет.

Именно благодаря наблюдениям, (работаем с 1992 года), мы полностью отказались от применения синтетического клея, современного лака, искусственных красителей. У всех современных материалов короткий срок службы они не подходят для ремонта хорошей деревянной, тем более антикварной мебели из дерева.

Синтетические красители быстро выцветают, клей усыхает, перестаёт «держать», а современные лаки желтеют, тускнеют, отслаиваются. Произойдёт это не скоро, лет через 5, в любом случае по истечении срока гарантии. Для современной мебели допустимо, но старинная достойна лучшего. Поэтому, наш срок гарантии на антикварную, раритетную, коллекционную мебель практически не ограничен.

Мы благодарны нашим заказчикам за любую информацию о том, как проявляют себя вещи через много лет после нашего ремонта.

Модные сейчас мебельные воски и масла являются средствами по уходу за мебелью. Ими можно быстро, но ненадолго освежить лак. Воскованные поверхности требуют постоянной, чистки и обновления хотя-бы раз в полгода.

Объём работ и предварительная цена ремонта определяются по фотографии присланной нам любым удобным способом.

Если предварительная цена устраивает, мастер приезжает на место нахождения предмета, осматривает его, определяет размер «бедствия», уточняет пожелания. Проанализировав все обстоятельства, называет точную стоимость восстановления. Заключается договор. Форма оплаты любая, удобная для заказчика. После осмотра и оценки мы сразу сможем заключить договор и забрать предмет в работу.

Объём и степень разрушения определяет цену ремонта мебели. К недорогим ремонтам относятся перетяжка стульев, склейка, устранение мелких царапин и локальных потёртостей лака. Ремонт мебельных замков, изготовление ключей, замена стёкол и зеркал. Профессиональное восстановление всей лакированной поверхности, обновление лака, восстановление цвета – ремонт средней сложности.

К сложным видам восстановительных работ относятся операции, устраняющие повреждения массива дерева, возникшие в результате разрушения конструкций стульев, шкафов, комодов, буфетов, диванов. Ремонты особой сложности – восстановление маркетри, резьбы, инкрустаций. Реставрация мягкой антикварной мебели, перетяжка пружин.

  Особые виды обивки, капитоне, каретная стяжка, обтяжка кожей – наиболее сложные виды обойных работ.

Ремонт мебели из дерева

Особенности ремонта деревянной мебели диктуются требованиями технологии восстановления самого дерева.

Не зависимо, мебель современная или антикварная, дерево восстанавливается одинаковыми, веками отработанными приёмами. Чаще всего оно разрушается в узлах соединения, на плоскостях, в резьбе.

  Отделка, лак, стиль, декор у старинной и современной мебели разные, но правила ремонта конструкции едины.

Ремонтировать деревянную мебель необходимо используя клей и крепления предназначенные исключительно для работы с деревом.

Мы, по старинке, используем столярный мездровый и костный клей. Столярный клей на основе поливинилацетатной эмульсии «Момент Столяр» тоже не плохие, но они имеют срок годности, портятся от хранения на морозе, к тому же могут оказаться не надлежащего качества.

Металлический крепёж, саморезы по дереву применять категорически нельзя, так как при расшатывании конструкции это вызовет ещё большее разрушение древесины. Ржавеющие гвозди окрашивают древесину вокруг себя в черный цвет. Особенно дуб и красное дерево, берёзу, в том числе карельскую, тополь, клён.

Дуб – дерево красивое, твёрдое, долговечное. Практически не повреждается жуком древоточцем. К минусам можно отнести, разве, что высокую цену дубовой мебели.

Особенности мебели из дуба. Требование к цвету. Наиболее выигрышно он смотрится в своём естественном виде. Дуб светлый имеет слегка золотистый цвет. Дуб старый – холодный коричневый.

Дуб старинный, морёный почти черный, с бурым или зеленоватым оттенком. Выкрашенный под красное дерево или орех теряет свою самобытность.

А покрытый белой краской, пусть даже с сохранением текстуры смахивает на дешевый пластик.

Вторая особенность мебели из дуба – его колкость. Иными словами, если деталь (ножка, локотник, резьба) выкроена из массива без учета направления волокон древесины, она может при ударе расколоться.

При склейке мебели из дуба, соединения необходимо укреплять шкантами.

Дуб не любит ярко сияющего лака. Но матовый современный лак придаст мебели из дуба пластиковый вид. Истина где-то посередине. Опытный мастер найдёт оптимальный вариант, когда и цвет останется натуральным и лак не блестящий и склейка прочная.

C уважением, Елена Жилина.
+7 (495) 364-93-23

Галерея мастерской

Цена, тыс. руб.
Стул5 – 20
Кресло10 – 30
Диван30 – 60
Стоимость, тыс. рубли
Стол10 – 40
Буфет30 – 80
Шкаф30 – 80
ОтделкаРуб./кв. метр
Вощение500
Полировка1500
Шеллак2000
Золочение3000
ОтделкаРуб./кв. дм
Патиниров.50
Роспись200
Маркетри500
Мозаика1000

Отослав нам заполненную форму c фотографиями, а также задав вопрос, вы получите полную информацию о предмете (что это, материал, возраст) стоимость работ по его восстановлению. Далее реставратор приедет на место, осмотрит его, определит окончательную цену реставрации.

Окончательная цена меняться не будет. Выезд бесплатно.

Источник: https://restavraciy.ru/remmeb.html

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 12,3 кб.

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

г. _______________

«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_okazaniya_uslug_po_remontu_restavracii_i_peretyazhki_obivki_mebeli.html

Договор о реставрации мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке: 2.2.1.

В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п.

Пункты такие как предварительная оплата (70 %), сроки изготовления(14 дней) и некоторые другие могут незначительно меняться. Договор подписывается в двух экземплярах. Со стороны исполнителя (Мебельарт) перелагаются реквизиты, подпись директора и печать.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы.

Замена наполнителя в подушках.

При перетяжке дивана – подушки в подарок! Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Перетяжка, обивка, ремонт — мягкой — мебели — в — Минске О мебельной мастерской «Комфорт Сервис» Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы. Замена наполнителя в подушках.

документа перед обращением к юристам сайта! в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Вы здесь г.

«__» ____ 2014 г.

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из _______ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: _______. 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; 2.1.5.

своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам; 2.1.6.

при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ; 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора; 2.2.2.

присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества; 2.3. Исполнитель имеет право: 2.3.1.

Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ___ рублей, включая НДС. 3.2.

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели

ДОГОВОР № _____Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебелиг. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности.

По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ. 1.2.

Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов.

Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Заказчика2.1.1.

Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.2.1.2.

Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.2.1.3.

В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.2.2.

Приложение № 2 Договор на выполнение реставрационных работ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ к подрядному договору № ________от » «____________19__г.

2. В 10-дневный срок по подписании договора «Заказчик» передает «Подрядчику» объемы работ на текущий год, согласованные с автором проекта и государственными органами охраны памятников истории и культуры.

3. На реставрируемом объекте пожарная и сторожевая охрана осуществляется силами «Заказчика». 4. Вся необходимая техническая документация, согласованная с государственными органами охраны памятников истории и культуры, передается «Заказчиком» «Подрядчику» в количестве 3 экземпляров.

5. «Заказчик» в сроки, обеспечивающие производство работ, передает «Подрядчику» материалы или фонды на них.

Количество передаваемых материалов и сроки передачи их указываются в приложении к договору. 6. «Заказчик» предоставляет «Подрядчику» на каждом объекте подводку магистральных линий: осветительной и силовой электропроводки, водопровода, канализации, газа, телефона и разрешение на пользование ими.

Оплата за пользование электроэнергией, телефоном, водой, газом производится «Подрядчиком» по ценам, установленным для г.Москвы. 7.

«Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» на время производства консервационно-реставрационныx работ помещение для складирования материалов, помещение для раздевалки, обогрева и принятия пищи специалистам. 8.

«Заказчик» своими силами устанавливает строительные леса на объекте для производства работ по живописи.

При устройстве лесов до 4-х метров «Подрядчик» по акту принимает леса у «Заказчика» с представлением акта приемки «Подрядчику».

9. При производстве консервационно-реставрационных работ «Заказчик» обеспечивает поддержание в памятнике нормального температурно-влажностного режима.

Договор на перетяжку мебели образец скачать

  1. Акт выполненных работ.
  2. Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  3. Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  4. Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  1. После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех
  2. После выполнения работ мебель и все необходимые документы (акт, счет на остаток и др.) доставляются обратно клиенту.
  3. После предварительного выезда нашего замерщика к клиенту, мы подготавливаем договор и счет на предоплату

Виды деятельности, попадающие под патент в 2020 году для ИП Патент для ИП – это разрешение заниматься определённым направлением бизнеса. Какие именно виды деятельности вправе осуществлять предприниматель, устанавливает Налоговый кодекс РФ. 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2.

выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3.

Здесь представлены следующие виды договоров: аренды.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма.

  1. Договор на оказание услуг с указанием гарантийного срока
  2. Счета на оплату (счет-фактура не предоставляется в связи с применением УСН)
  3. Акт выполненных работ.
  4. Подробная смета с перечнем услуг и товаров
  1. После внесения предоплаты заказ передается в службу доставки для дальнейшей перевозки мебели в цех

Договор оказания услуг по реставрации

В данной статье представлен пример договора на оказание услуг физическому лицу. В противном случае, заказ будет считаться недействительным и не исключены разбирательства с правоохранительными органами.

Договор на оказание услуг должен быть составлен в письменной форме, число экземпляров определяют стороны договора. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели ПРЕДМЕТ 1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1.

Исполнитель обязан: 2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика; 2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате) 1.3. Тогда остаётся вариант»каждый раз считаю индивидуально» ….

Выходит самое сложное приобрести опыт правильного подсчёта и оценки стоимости работ по каждому отдельному предмету Все попытки стандартизировать подсчет ни к чему не приведут. Будете считать от материала, рано или поздно вас ждет попадос. Сто раз уже это обсуждали. Например, здесь.

По сути, так и получается: В 08.02.

2016 в 14:05, alekstreu сказал: Но всё равно выходит что цена зависит от того за сколько конкретный мастер готов это сделать 11 часов назад, mebeldoktor сказал: Я работаю по ремонту совсем мало всего второй год и за это время ничего лучше не нашел. Я тоже примерно через год-два на перетяжке проходил через это и рисовал похожие листочки с подсчетом материалов. Скорее просто как чек-лист, чтобы ничего не забыть.

Ну и чтобы для клиента все выглядело солиднее и обоснованнее. Быстро понял, что затея бессмысленная. Компания, находясь в динамичном развитии и подчиняясь требованиям рыночной конъектуры, предлагает своим клиентам пакет уникальных предложений: перетяжка мебели, обивка мебели, перетяжка мягкой мебели.

  • Ремонт мебели — мягкой, деревянной, корпусной и т.д.

Частые вопросы Без замерщика невозможно выполнить перетяжку мебели в принципе.

Договор оказания услуг по ремонту реставрации и перетяжки обивки мебели

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по эвакуации и перевозке транспортных средств г.

_______________ «____» ______________ 2020 г.

________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

1.3. Эвакуация ТС с учетом положений п.1.2 настоящего Договора также подразумевает обеспечение со стороны Заказчика и за его счёт возможности беспрепятственного подъезда эвакуатора к месту нахождения ТС, подлежащего эвакуации, а также к месту разгрузки эвакуированного ТС.

Если невыполнение положений абзаца 1 настоящего пункта приведет к невозможности осуществления погрузочно-разгрузочных работ, то Исполнитель вправе отказаться от оказания услуг по эвакуации, заявленного ТС, с сохранением права на оплату Заказчиком оговоренной стоимости.

Договор на сборку мебели

» договор № г.

Москва _________ 2020 г. «_____», далее именуемое «Клиент», в лице ___________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны и «_______», далее именуемое «Исполнитель», в лице ____________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется за вознаграждение, от своего имени и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение следующих услуг: а) связанных с организацией сборки мебели, разборки и дополнительных работ с мебелью Б) проведение сборки, разборки и других работ по мебели, по указанному адресу Клиентом. 1.2.

Клиент обязуется оплатить вышеуказанные услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Клиент обязан; 2.1 .1.

Подать Исполнителю заявку с указанием: характера мебели; даты проведения работ, места (адресов, контактных телефонов). Для этого Исполнитель выставляет калькуляцию стоимости оказанных услуг, на основании которой выставляется счет на оплату.

3.2. После выполнения работ, Клиент обязуется оплатить счет, выставленный Исполнителем, с момента получения счета.

3.3. Стоимость обязанностей услуг Исполнителя определяется в соответствии согласованными тарифами, являющимся приложением к Договору*.

3.4. По желанию Клиента – Исполнитель обязуется предоставлять акт выполненных работ, по результатам проведенных работ, а также счет на оплату.

Договор услуг по реставрации мебели

Источник: https://mskpotrebnadzor.ru/dogovor-o-restavracii-mebeli-76820/

Ваша работа
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: